Sulla limitata durata temporale degli effetti dell’intimazione di sospensione dei lavori nell’ambito dell’installazione di una infrastruttura di telecomunicazioni.
SENTENZA N. ****
L’effetto dell’intimazione di sospensione dei lavori, peraltro, ha una durata temporale limitata, venendo meno alla scadenza del quarantacinquesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza (arg. ex art. 21-bis della legge n. 241/1990).
Ne consegue che, alla scadenza del quarantacinquesimo giorno senza che sia stato ...